问题 单项选择题

甲与乙因琐事发生殴斗,甲将乙打伤,后又将乙的妻子丙打伤。乙为此向法院提起诉讼,在诉讼过程中,丙也申请参加诉讼向甲提出赔偿请求,人民法院准许丙参加诉讼。此案中,丙的诉讼地位是( )。

A.无独立请求权的第三人

B.有独立请求权的第三人

C.必要共同诉讼中的共同原告

D.普通共同诉讼中的共同原告

答案

参考答案:D

解析:本题考《民事诉讼法》第53条的规定。当事人一方或者双方为二人以上,其诉讼标的是共同的,或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意的,为共同诉讼。据此,在本案中丙是普通共同诉讼中的共同原告。在必要共同诉讼中,一方当事人诉讼的标的是共同的,法院必须合并审理;在普通共同诉讼中,诉讼标的只须为同种类而不必同一,法院也不一定必须合并审理,在本案中,丙与甲的诉讼标的属于同种类而非同一,据此可判断本案是普通共同诉讼。

默写题
问答题

某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图1-1所示。

工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件:

事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:

设计变更使A1工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。

事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:

(1) 部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元。

(2) 在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元。

(3) 由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元。

(4) 施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元。

(5) 因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月。

(6) 灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。

事件3:A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人员窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。

分别指出事件1中承包商的索赔是否成立,并说明理由。