问题 单项选择题

在一起抢劫案中,被害人柯甲(16周岁)及其近亲属柯乙不服法院一审刑事判决,则他们可以采取以下哪种救济措施

A.只能由柯甲请求人民检察院抗诉

B.柯甲既可以请求人民检察院抗诉,也可以自行提起上诉

C.柯甲和柯乙均可请求人民检察院抗诉

D.柯乙得到柯甲授权后可以请求人民检察院抗诉

答案

参考答案:A

解析: 本题考查的知识点是哪些人有权请求人民检察院抗诉。《刑事诉讼法》第182条规定,被害人及其法定代理人不服地方各级人民法院第一审的判决的,自收到判决书后5日以内,有权请求人民检察院提出抗诉。人民检察院自收到被害人及其法定代理人的请求后5日以内,应当作出是否抗诉的决定并且答复请求人。根据该条规定,我们可以得出以下结论:一是在公诉案件中,被害人及其法定代理人不服一审判决的,不能自行提起上诉;二是被害人和法定代理人可以请求人民检察院提起抗诉;三是请求抗诉的主体只能是被害人和被害人的法定代理人;四是提出请求后,是否提出抗诉应当由检察院决定,检察院可以决定提出抗诉,也可以决定不提出抗诉,有自由裁量的权力。本题B选项前半句正确,柯甲有请求人民检察院抗诉的权利。后半句则是错误的,因为柯甲并没有自行提起上诉的权利。C选项中,柯乙并非是柯甲的法定代理人,不符合请求抗诉的主体资格,没有请求人民检察院抗诉的权利。 D选项中,即使柯乙得到了柯甲的授权,也不可能成为柯甲的法定代理人或者柯甲本人,因此仍然没有请求人民检察院抗诉的权利。综上所述,只有选项A正确。

单项选择题
问答题

[背景材料]

某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600天。合同约定工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误一天,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误一天,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划1示意图如图2-1所示。

施工过程中发生了以下事件。

事件一:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长 5天,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元;

事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10天,直接经济损失20万元;

事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3天,直接经济损失0.8万元;

事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9天,直接费用增加3万元,

事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30天,直接费损失0.5万元。

其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。

[问题]

如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少天