当事人对人民法院不予受理的裁定不服,可以提起上诉()
参考答案:对
解析:除“不予受理、对管辖权的异议、驳回起诉的裁定”可以上诉外,其他裁定一律不能上诉;一审判决可以上诉。
水涝对植物引起的危害主要是()缺氧。
A.地上部
B.营养器官
C.根系
D.生长器官
请绘出调整后的网络进度计划图。 2.如果各项工作均按最早开始时间安排,起重机械在现场闲置多长时间为减少机械闲置,工作C应如何安排 3.该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理为什么 4.工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作Ⅰ赶工费每月12.5万元)为什么