问题 单项选择题

关于诉讼时效,下列哪一选项是正确的

A.甲借乙5万元,向乙出具借条,约定1周之内归还。乙债权的诉讼时效期间从借条出具日起计算
B.甲对乙享有10万元货款债权,丙是连带保证人,甲对丙主张权利,会导致10万元货款债权诉讼时效中断
C.甲向银行借款100万元,乙提供价值80万元房产作抵押,银行实现对乙的抵押权后,会导致剩余的20万元主债务诉讼时效中断
D.甲为乙欠银行的50万元债务提供一般保证。甲不知50万元主债务诉讼时效期间届满,放弃先诉抗辩权,承担保证责任后不得向乙追偿

答案

参考答案:C

解析: 诉讼时效
首先,根据《民法通则》第137条的规定:“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起汁算……”可知,选项A中,甲乙之间借款合同的借款期限为1周,甲逾期未归还借款时乙才应当知道自己的权利被侵犯,所以乙的债权的诉讼时效应当从借款期限届满而甲仍未归还时开始计算,而不是从借条出具日起计算。据此,选项A是错误的。
其次,选项B考查了连带保证合同诉讼时效的中断。《担保法解释》第36条第1款规定,连带责任保证中,主债务诉讼时效中断,保证债务诉讼时效不中断。由此,在连带责任保证中,如果债权人只是对主债务人主张权利的,保证债务时效不因此中断;反之,如果债权人仅对保证人主张权利的,主债务时效不因此中断。本题中,甲向保证人丙主张权利发生诉讼时效中断时,对主债务人不能发生中断的效力。选项B错误,不当选。注意,虽然《时效规定》第17条第2款规定,对连带债务人中的一人发生诉讼时效中断效力事由。应当认定对其他连带债务人也发生诉讼时效中断的效力。但此处所谓的连带债务,指的是同一债务具有连带性,比如共同侵权人的连带责任。而连带保证中.有两个债务,一是保证人与主债权人之间的债务;另一个是主债务人与主债权人之间的债务。并且对于《时效规定》而言,《担保法解释》关于时效的规定属于特别法,应当优先得到适用。
再次,根据《时效规定》第11条的规定:“权利人对同一债权中的部分债权主张权利,诉讼时效中断的效力及于剩余债权,但权利人明确表示放弃剩余债权的情形除外。”可知,选项C中,银行对于100万元债权中的80万元主张权利,在其未明确表示放弃剩余20万元债权的情形下,诉讼时效中断的效力应当及于剩余债权,据此,选项C是正确的。
最后,选项D考查了保证人行使先诉抗辩权与否均不会影响到债务人对债权人最终的清偿责任。保证人未放弃先诉抗辩权的,由债务人对债权人承担清偿责任;保证人放弃先诉抗辩权的,在其承担保汪责任后,基于追偿权,债务人应当对保证人承担清偿责任。所以一般保证人在放弃先诉抗辩权后仍然可以向债务人进行追偿。它不同于保证人放弃时效抗辩权。根据《时效规定》第21条的规定:“主债务诉讼时效期间届满,保证人享有主债务人的诉讼时效抗辩权。保证人未主张前述诉讼时效抗辩权,承担保证责任后向主债务人行使追偿权的,人民法院不予支持,但主债务人同意给付的除外。”可知,只有保证人放弃时效抗辩权时,才不享有对债务人的追偿权。保证人放弃先诉抗辩权的,仍然可以向债务人追偿..选项D错误。

问答题

某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。

根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:

事件一:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。

事件二:2003年5月18日由于下大雨,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。

事件三:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。

事件四:5月27日困租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。

事件五:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。

事件六:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成5天窝工60个工日,机械窝工9个台班。

分别说明事件1~6的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如事件6是建设单位的责任,应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?

单项选择题