下列有关执行机关执行范围的表述，哪一项是正确的？（）

A.人民法院负责无罪、免除处罚、罚金、没收财产及死刑立即执行判决的执行

B.公安机关负责送交执行时余刑不足2年的有期徒刑和拘役、管制、缓刑、剥夺政治权利、监外执行等的执行

C.监狱负责被判处死刑缓期2年执行、无期徒刑和送交执行时余刑2年以上的有期徒刑的执行

D.未成年犯监狱负责未成年犯被判处刑罚和劳动教养处罚的执行

某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架（多层）、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定，向建设单位提交了施工进度计划，如下图所示：

上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用1台塔式起重机，（以下简称塔机），其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10d，（其他工作持续时间不变），建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。施工单位采取工艺设备调整工作的持续时间压缩3d，得到建设单位同意，施工单位提出的费用补偿要求如下，建设单位没有全部认可。（1）工艺设备调整工作压缩3d．增加赶工费10000元；（2）塔机闲置10d损失费，1600元／天（含运行费300元／天）×10＝16000元；（3）设备钢架制作工作停工10d，造成其他相关机械闲置、人员窝工等损失费15000元。

按节点代号表示施工进度计划的关键线路，该计划的总工期是多少天？