问题 单项选择题

甲向乙借了人民币8000元,言明半年归还,并向乙写了一张借据。甲到期无钱可还,经乙同意,用自己的一辆摩托车相抵,甲要回借据并撕掉,当时丙也在场。后乙不慎将摩托车撞坏,又要求甲还钱,甲不理,乙便向法院起诉,并向法院提供了一张借据。法院受理后,通知甲应诉答辩,甲辩称双方借款关系已抵销,丙能作证,且乙提供的借据是伪造的。经过鉴定,借据是假的。法院据此判决驳回乙的诉讼请求。本案中无哪种证据()

A.书证

B.物证

C.证人证言

D.鉴定结论

答案

参考答案:B

解析:《民事诉讼法》第63条规定:"证据有下列几种:   (一) 书证;   (二) 物证;   (三) 视听资料;   (四) 证人证言;   (五) 当事人的陈述;   (六) 鉴定结论;   (七) 勘验笔录。   以上证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。"   此外,根据民事诉讼基本理论可知证据的属性包括真实性、合法性和关联性。而B项中的借据不具有真实性,故其应被排除在本案的证据之外。同时结合民事证据基本理论,可得出本案中的证据种类有书证、证人证言和鉴定结论。

单项选择题
问答题

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)

1. 因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。

2. 因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天。

3. 因业主要求设计变更,使F延误3天。

4. 因公网停电,使F延误1天,I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:

1. 工期顺延 E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1天,总计要求工期顺延17天。

2. 经济损失索赔

(1) 机械设备窝工费

E工序吊车 (3+2)台班×240元/台班=1200元

F工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班=280元

G工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班=220元 

H工序搅拌机 3台班×70元/台班=210元 

合计机械设备窝工费 1910元

(2) 人工窝工费

E工序 5天×30人×28元/工日=4200元

F工序 4天×35人×28元/工日=3920元

G工序 4天×15人×28元/工日=1680元

H工序 3天×35人×28元/工日=2940元 

I工序 1天×20人×28元/工日=560元

合计人工窝工费 13300元 

(3) 间接费增加 (1910+13300)×16%=2433.6元

(4) 利润损失 (1910+13300+2433.6)×5%=882.18元 

总计经济索赔额 1910+13300+2433.6+882.18=18525.78元

监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理,为什么?