试题五(20分) 某工程，甲施工单位按照施工合同约定，拟将8、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5—1所示(单位：d)，各项工作匀速进展。

 工程实施过程中发生以下事件。 事 件l：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报审表及营业执 照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场，建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。 事件2：甲施工 单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。8分部工程开工45 d后，建设单位要求设计单位修改设计，造成乙施工单位停工l5 d，窝工损失合计8万元。修改设计后，B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30 d内完成剩余工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费，甲施工单位确认了赶工费补偿。 事件3：由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。 事件4：专业监理工程师巡视时发现，已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。 【问题】

事件3中，乙施工单位的做法有何不妥写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天

王军，男，经人介绍，于1988年同张晓花结婚，婚后感情尚好。但2年下来，张晓花未能生养儿女。经计划生育技术指导所检查，确认王军患无精症。经夫妻俩协商，张晓花于1991年2月实施了人工受精，同年生一女儿王珍爱。可到了1997年，王军当上了公司经理，与女秘书通 * * ，夫妻关系开始紧张。从此以后，夫妻二人多次争吵、打架。王军从1998年起便在外租房，长期与女秘书姘居不回家，也不给张晓花和女儿生活费。女儿得病时，张晓花不得不借了3000元的医疗费。张晓花忍无可忍，于2007年3月到法院提出离婚。王军以女儿归他抚养为条件，同意离婚，张晓花坚决不同意女儿由王军抚养。法院的如下判决哪个是正确的( )

A．因王军没有生育能力，与女儿无血缘关系，女儿应由张晓花抚养
B．王军即使不以女儿归其抚养为条件，法院也可判决离婚
C．张晓花所借的用于给女儿治病的债务，不应由王军承担
D．如女儿判给张晓花抚养，因女儿与王军没有血缘关系，王军不用再支付抚育费