2004年8月，甲某(住所地A区)向乙某(住所地B区)借款5万元，约定1年后归还。2005年3月起，甲某一直在C区其父母家中居住。2007年6月，乙某向C区法院起诉要求甲某归还借款5万元。C区法院受理案件后，经查发现2007年5月甲某已搬回A区居住，遂以C区未形成甲某的经常居住地为由将案件移送至A区人民法院。A区人民法院接到移送后，在开庭审理前，2007年9月，因工作关系，甲某将户口迁至D区，此时，A区法院的下列哪个做法是正确的( )

A．A区法院应将案件退回C区法院

B．A区法院应将案件移送至D区法院

C．A区应继续审理案件

D．A区法院应报请上级法院指定管辖

某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2007年5月30日。该投资公司于2007年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2007年6月2日提交了投标保证金。开标会于2007年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司总(甲方)与中标单位 (乙方)双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2007年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。 事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2007年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。 事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2007年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1天和人工窝工7个工日。 事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2天。 事件4：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24个工日。 上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。 [问题]1．第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响为什么2．第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理为什么3．上述招标投标过程中，有哪些不妥之处请说明理由。4．乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔请说明理由。5．合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项费用索赔额是多少