问题 多项选择题

根据《税务行政复议规则》及相关规定,下列关于税务行政复议说法正确的有()。

A.税务行政复议适用“不告不理”的原则

B.对于复议机关已经受理的案件,申请人不得就同一案件再向人民法院提起行政诉讼

C.申请人认为作出税务具体行政行为的依据即有关税收规范性文件不合法的,不能单独提起税务行政复议

D.纳税争议属于复议前置案件

E.税务行政复议要审查具体税务行政行为和抽象税务行政行为的合法性和适当性

答案

参考答案:A, C, D

解析:本题考核税务行政复议的相关规定。对于复议机关已经受理的案件,在法定复议期限内申请人不得再向人民法院提起税务行政诉讼。所以选项B说法错误。税务行政复议审查税务具体行政行为的合法性和适当性。对有关税收规范文件进行附带审查,主要审查其合法性。所以选项E说法错误。

多项选择题

某建筑公司承包了一工程施工项目,工期6个月。1.合同中关于工程价款的内容:(1)合同固定总价1600万元; (2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算,并在最后两个月平均分摊扣回; (3)业主从第一个月起,从承包商的工程价款中,按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。 2.每月实际完成工作量情况如下表所示:

3.工程施工中出现的问题(1)3月份,由于施工设备出现故障而停工3天,造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元; (2)4月份,因业主提供的电源出故障,造成施工现场停电,影响到关键路线施工,总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元; (3)5月份,出现了罕见的洪涝天气,影响到关键路线施工,工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。承包商就上述三个事件,分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。根据题意,回答下列问题:

搜索

关于承包商的索赔,下列说法中,正确的为()。

A.3月份的费用索赔和工期索赔均不成立

B.4月份的费用索赔和工期索赔均成立

C.5月份的费用索赔和工期索赔均不成立

D.3月份的费用索赔成立,但工期索赔不成立

填空题