2011年5月，A公司为扩大经营准备修建一栋商业楼，为此与B公司签订建设工程施工合同，约定由Ｂ公司承建该大厦，Ａ公司先付工程款的２０％，余款待工程验收合格后支付，为完成建设工作，Ｂ公司向Ｃ公司购买一台推土机，价款１００万，分五期支付，每期２０万；Ｂ公司向Ｄ公司租赁一台挖掘机，由于Ａ公司未能按期提供工程图纸，Ｂ公司只好停工。停工期间，Ｂ公司私自将Ｄ公司的挖掘机转租给Ｅ公司；将推土机出卖给Ｆ公司，双方交货付款完毕。一个月后，Ｄ公司对转租提出异议，由于资金困难，Ｂ公司在向Ｃ公司支付两期价款之后，第三期价款迟迟未付，Ｃ公司多次催讨无果，与B公司发生交锋，为筹措资金，B公司向G银行申请贷款100万元，有H公司提供保证担保，G银行表示同意，双方在8月10日签订贷款合同和保证合同，但未约定保证方式。G银行由于内部手续审批原因，在8月15日才向B公司支付借款且扣除了利息5万元。在延期一段时间后，B公司完成了工程。经验收合格。此时，A公司因经营不善，负债累累，无力支付剩余工程款，B公司也无力偿还G银行借款。
就本案中，A公司与B公司之间所形成的建设合同法律关系，B公司有权（ ）。
A．请求A公司赔偿停工损失
B．顺延工程日期
C．申请法院对该商业楼拍卖以所得价款优先受偿
D．对该商业楼行使留置权
参考答案：A,B,C
解析：甲、乙公司之间是建设工程承包法律关系。A、B项：《合同法》第 283条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。” 本案中，A公司未能按期提供图纸，对工期延误存在过错，因此B公司有权要求赔偿停工损失，并可以要求顺延工期。所以，A、B项正确。C项： 《合同法》第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折 价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”所 以，C项正确。D项：留置权仅适用于动产，不动产不适用留置权，所以D项错误。综上所述，本题正确答案是ABC。
