问题 不定项选择

根据行政诉讼法及相关规定,下列哪些主体可以依法提起行政诉讼

A.与被诉的行政复议决定有法律上利害关系的公民

B.被诉的具体行政行为涉及其公平竞争权的法人

C.在复议程序中被追加为第三人的法人

D.要求主管行政机关依法追究加害人法律责任的公民

答案

参考答案:A,B,C,D

解析:[知识点] 可依法提起行政诉讼的主体
《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第十三条规定,有下列情形之一的,公民、法人或者其他组织可以依法提起行政诉讼:(一)被诉的具体行政行为涉及其相邻权或者公平竞争权的;(二)与被诉的行政复议决定有法律上利害关系或者在复议程序中被追加为第三人的;(三)要求主管行政机关依法追究加害人法律责任的;(四)与撤销或者变更具体行政行为有法律上利害关系的。A、C选项属于上述第(二)项所列的情形,B、D选项分别属于上述第(一)、(三)项所列的情形,均是正确答案。
综上,本题答案为:A、B、C、D。

单项选择题
问答题

某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、

F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5—2所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件;

(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天,

(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;

(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;

(4)乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。

发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

[问题]1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。

2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少

3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少

(注:计算结果保留一位小数。)