问题
选择题
美国总统肯尼迪在1960年8月说：“我认为有一种危险，历史将做出判决说，这是美国潮流结束的日子，这是 * * 主义潮流开始汹涌而来的时代。”他承诺要使冷战从僵持状态和潜在的 * * 主义的胜利转向美国的胜利。 下列史实哪一项反映了美国走向胜利 [ ]
A. 马歇尔计划
B. 北约的建立
C.柏林墙的修筑
D.古巴导弹事件
答案
答案：D
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
美国总统肯尼迪在1960年8月说：“我认为有一种危险，历史将做出判决说，这是美国潮流结束的日子，这是 * * 主义潮流开始汹涌而来的时代。”他承诺要使冷战从僵持状态和潜在的 * * 主义的胜利转向美国的胜利。 下列史实哪一项反映了美国走向胜利 [ ]
A. 马歇尔计划
B. 北约的建立
C.柏林墙的修筑
D.古巴导弹事件
答案：D
某工程项目业主与施工单位签订了施工合同。施工合同中规定，除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外，其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。
在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向工程师提交了施工总进度计划(如图6-1所示)和一份工程报告。
工程报告的主要内容是：
1．鉴于本项目需要安装专业的进口设备，需要将设备安装工程分包给专业安装公司。
2．本项目两侧临街，且为繁华交通要道，故需在施工之前搭设遮盖式防护棚，以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中，业主应另行支付。
工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按工程师确认的进度计划施工0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后，施工单位及时通过工程师向业主提出索赔申请，见表6-5。
表6-5 费用索赔申请表
| 序号 | 内容 | 数量 | 费用计算 | 备注 |
| 1 | 新增混凝土工程量 | 300m3 | 300×200=60 000(元) | 混凝土工程量单价200元/m3 |
| 2 | 混凝土搅拌机闲置补偿 | 60台班 | 60×100=6 000(元) | 台班费100元/台班 |
| 3 | 人工窝工补偿 | 1 800工日 | 1 800×28=50 400(元) | 工日费28元/工日 |