问题 不定项选择

刘某为一行政诉讼案件的原告,不服市中级人民法院已经生效的二审判决,拟申请再审。若人民法院决定按照审判监督程序再审这一行政案件,再审认为原生效判决确有错误,在撤销原生效判决的同时,可如何处理

若人民法院经审理后认为市公安局的复议决定错误的改变了原具体行政行为,遂判决撤销原复议决定,并责令其重新作出。以下说法正确的是:

A.人民法院认为市公安局改变原处罚决定错误,则在判决撤销的同时应当责令其重新作出复议决定

B.一般来说,市公安局不得“同一事实和理由作出与原复议决定基本相同的复议决定

C.市公安局可以在改变主要事实和理由的基础上,作出与原复议决定结果相同的复议决定

D.如果人民法院是以违反法定程序为由判决撤销复议决定的,市公安局可以以同样的事实和理由作出与原复议决定基本相同的复议决定

答案

参考答案:A,B,C,D

解析:本题考查行政机关重新作出具体行政行为的限制。 《行政诉讼法解释》第53条第2款规定:“复议决定改变原具体行政行为错误,人民法院判决撤销复议决定时,应当责令复议机关重新作出复议决定。”因此A项正确。《行政诉讼法》第55条规定:“人民法院判决被告重新作出具体行政行为的,被告不得以同一的事实和理由作出与原具体行政行为基本相同的具体行政行为。”因此B项正确。《行政诉讼法解释》第54条第1款和第2款规定:“人民法院判决被告重新作出具体行政行为,被告重新作出的具体行政行为与原具体行政行为的结果相同,但主要事实或者主要理由有改变的,不属于行政诉讼法第55条规定的情形。人民法院以违反法定程序为由,判决撤销被诉具体行政行为的,行政机关重新作出具体行政行为不受行政诉讼法第55条规定的限制。”因此C、D正确。

填空题
问答题

某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同工期600d,合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误1d,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下图所示。

施工过程中发生了以下事件:

事件1:底板防水工程施工时,因特大暴雨引起突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5d,因人工窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。

事件2:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d,直接经济损失20万元。

事件3:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。

事件4:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。

事件5:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接费损失0.5万元。

其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。

[问题]

指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。