问题 单项选择题

国家工作人员曹刚丰被人民法院以贪污罪判处有期徒刑8年,以受贿罪判处5年,合并执行刑期共12年。后经申诉再审,其贪污罪改判5年,其受贿罪不成立。如其原12年刑期已全部执行完毕,则下列说法正确的是( )

A.国家不负任何赔偿责任,因为曹某并非无罪

B.国家对其被多执行的4年承担赔偿责任(12年减去原判贪污罪8年)

C.国家对其受贿罪的5年承担赔偿责任

D.国家对其被多执行的7年承担赔偿责任(12年减去改判贪污罪5年)

答案

参考答案:C

解析: 再审改判无罪,国家对已经实际执行的原判刑罚负责赔偿。本案中受贿罪改判无罪,已经执行完毕,因此,国家应该对这5年承担赔偿责任。而对轻罪重判的,不属于国家赔偿的范围。

单项选择题
问答题

某工程项目业主与施工单位于2009年12月按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同工期为11个月,2010年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单见表4-1,工程进度款按月结算,并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款)。

表4-1 工程量清单(部分)
序号工怍名称估算工程量/m3全费用综合单价/(元/m3)
1A800500
2B12001200
3C18001000
4D6001100
5E8001200

施工单位编制的施工进度时标网络计划如图4—1所示。该项目的各项工作均按最早开始时间安排,且各项工作均按匀速施工。2010年1月—5月工程造价指数见表4-2。

表4-2 2010年1月—5月工程造价指数
时间1月2月3月4月5月
工程造价指数1.001.051.151.101.20

工程施工过程中,发生如下事件。

事件1:工作A因设计变更,增加工程量,经工程师确认的实际完成工程量为840m3,工作持续时间未变。

事件2:工作B施工时遇到不可预见的异常恶劣气候,造成施工单位的施工机械损坏,修理费用2万元,施工人员窝工损失0.8万元,其他损失费用忽略不计,工作时间延长1个月。

事件3:工作C施工时发现地下文物,导致工作C的工作时间延长1个月,施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元/台班,台班折旧费为100元/台班)。施工单位对文物现场进行保护,产生费用0.5万元。

问题

截止到第5个月末,施工单位可以得到的工程款合计为多少万元