搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
问题 选择题

See you! I'll wait there_______ the next bus stop tomorrow. [ ]

A. /

B. to

C. for

D. at

答案

答案：D

问答题

某工程建设项目，业主与施工单位签订了施工合同，其中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60%结算支付。合同中规定工程师可直接签证、批准5 d以内的工期延期和1万元以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行(如图3—3所示)，其关键线路为A→E→H→I→J。在计划执行过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工(同一工作由不同原因引起的停工时间，都不在同一时间)。
1．因业主不能及时供应材料，使E延误3 d，G延误2 d，H延误3 d。
2．因机械发生故障检修，使F延误2 d，G延误2 d。


3．因业主要求设计变更，使F延误3 d。
4．因公网停电，使F延误1 d，I延误1 d。
施工单位及时向工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。
(1)工期顺延。
E停工5 d，F停工4 d，G停工4 d，H停工3 d，I停工1 d，总计要求工期顺延17 d。
(2)经济损失索赔。
①机械设备窝工费：
E工序吊车(3+2)×240=1200(元)
F工序搅拌机(3+1)×70=280(元)
G工序小机械(2+2)×55=220(元)
H工序搅拌机3×70=210(元)
合计机械设备窝工费1910元。
②人工窝工费：
E工序5×30×28=4200(元)
F工序4×35×28=3920(元)
G工序4×15×28=1680(元)
H工序3×35×28=2940(元)
I工序1×20×28=560(元)
合计人工窝工费为13300元。
③间接费增加(1910+13300)×16%=2433.6(元)。
④利润损失(1910+13300+2433.6)×5%=882.18(元)。
总计经济索赔额为1910+13300+2433.6+882.18=18525.78(元)。
问题：

逐条对施工单位提交的索赔申请报告巾有关经济损失索赔的内容作出判断，计算应补偿施工单位的经济损失为多少元
查看答案
单项选择题

根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年
查看答案