问题 单项选择题

根据我国《刑事诉讼法》和有关的司法解释的规定,在下列所列举的案件中,不可以由人民法院直接受理的案件是( )。

A.侵占案

B.拒不执行判决、裁定案

C.重婚案

D.侵犯通信自由案

答案

参考答案:B

解析:我国《刑事诉讼法》第18条第3款规定:"自诉案件,由人民法院直接受理。"第170条规定:"自诉案件包括下列案件:(一)告诉才处理的案件;(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件; (三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。"而拒不执行判决、裁定案不属于这三类案件,故应该将其排除。

问答题 案例分析题

某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定:开工日期为2010年3月1日,工期为302d。建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1-1所示。

工程实施中发生了下列事件:事件1:由于施工现场外道路未按约定时间开通,致使甲施工单位无法按期开工。2010年2月21日,甲施工单位向项目监理机构提出申请,要求开工日期推迟3d,补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查,情况属实。事件2:C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气,工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12d。甲施工单位申请顺延工期12d、补偿直接经济损失10万元。事件3:F工作是主体结构工程,甲施工单位计划采用新的施工工艺,并向项目监理机构报送了具体方案,经审批后组织了实施。结果大大降低了施工成本,但F工作实际持续时间延长了5d,甲施工单位申请顺延工期5d。事件4:甲施工单位将设备安装工程(J工作)分包给乙施工单位,分包合同工期为56d。乙施工单位完成设备安装后,单机无负荷试车没有通过,经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理,第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元,J工作实际持续时间延长了24d。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后,甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求。

事件1中,项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求?说明理由。

单项选择题

X公司为增值税一般纳税企业,原材料按实际成本计价核算,材料发出按月末一次加权平均法计价,期末按成本与可变现净值孰低法计价。该公司所购甲原材料适用增值税税率为17%、消费税税率为10%,无其他税费,用于生产应税消费品。该公司2007年12月份“原材料”账户的月初借方余额为379992元,数量1000只;“材料采购”账户的月初借方余额为552000元(系11月份采购的甲原材料);“存货跌价准备”账户中属于原材料的月初贷方余额为20000元。
12月份,该公司原材料收入业务如下:
(1)3日,收到上月采购的甲原材料1500只,已验收入库。
(2)15日,从外地Y公司采购甲原材料一批共计1300只,增值税专用发票上注明的材料价款为520000元,增值税额为88400元,Y公司代垫的运杂费共计13840元,其中代垫的铁路运费为12000元,款项及运杂费已通过银行支付,材料已验收入库,运费可按7%抵扣增值税进项税额。
12月份,该公司原材料发出业务如下:
(1)发出原材料500只,与Z公司(增值税一般纳税企业)换人机器设备一台。该批原材料的公允价值(计税价格)为185000元,已计提存货跌价准备10000元,X公司按计税价格开具增值税专用发票1张给Z公司,并收取5000元的补价。该台机器没备原价200000元,已提折旧20000元,未计提减值准备。X公司将换人的机器设备作为固定资产管理,Z公司将换人的材料作为原材料管理。
(2)生产领用甲原材料3000只。月末,该公司甲原材料预计单位可变现净值为 365元。
该公司产品的生产需要经过两道工序,工时定额为40小时,其中第一道工序为30小时,第二道工序为10小时。12月初在产品为300只,材料费用为112080元;本月完工产品为3100只,第一道工序在产品为120只,第二道工序在产品为80只。甲原材料在开工时一次投入。
根据上述资料,回答下列问题:

该公司生产产品的第一和第二道工序在产品的完工程度分别为( )。

A.75%;25%

B.75%;100%

C.37.5%;50%

D.37.5%;87.5%