问题 单项选择题

某工程项目施工中,因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准,予以退换,为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。

A.业主全部承担

B.施工单位全部承担

C.业主和施工单位共同承担

D.工期顺延、费用由施工单位承担

答案

参考答案:A

解析:《建设工程质量管理条例》第14条规定:"建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备"。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定:发包人"提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准",造成建设工程质量缺陷的,发包人应当承担过错责任。故A为正确选项。

问答题
填空题