问题 问答题

某建筑公司(乙方)于2007年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m2,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定2007年5月11日开工,2007年5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件。

事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人工窝工10个工日。

事件2:施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师2007年5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。

事件3:2007年5月19日接到监理工程师于2007年5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m3

事件4:2007年5月20~5月22日,因下大雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工10个工日。

事件5:2007年5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,2007年5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于2007年5月30日挖坑完毕。

问题

每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

答案

参考答案:

事件2:索赔工期为5d(5月15日~5月19日)。

事件3:因增加工程量引起的工期延长,按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量为4500m3/10d=450m3/d,现增加工程量900m3,因此应增加工期为(900/450)d=2d。

事件4:索赔工期为3d(5月20日~5月22日)。

事件5:索赔工期为1d(5月23日)。

共计索赔工期=(5+2+3+1)d=11d

问答题

北京市黎明会计师事务所承接了乙股份有限公司2011年度的财务报表审计工作。事务所所长黎明任主任会计师,负责审计工作底稿的最终复核工作,王豪任项目经理,注册会计师李民及其他注册会计师和助理人员负责具体的审计工作。审计中确定乙公司2011年度财务报表层次的重要性水平为600万元,审计工作完成日是2012年2月27日,审计报告于3月1日完成。
审计过程中发现以下事项:
资料一:
(1) 2011年4月1日,乙公司经批准按面值发行20000万元三年期、票面月利率4‰、到期一次还本付息的公司债券。所筹资金60%用于基建工程(工期两年),40%用于补充流动资金。乙公司当年未计提债券利息,但进行了债券发行的账务处理。
(2)乙公司于2009年4月为丙子公司向银行贷款500万元提供担保,贷款利率7.5%,两年期。2011年10月,丙公司经营严重亏损,进行破产清算,无力偿还已到期的贷款本息。贷款银行因此向法院起诉,要求乙公司承担连带责任,支付贷款全部本息。2012年2月5日,法院终审判决贷款银行胜诉,并于2月15日执行完毕。乙公司在2011年度未对该诉讼案件进行相应的账务处理。
(3) 2011年1月1日,由于丁公司增加了新的投资者和资本,使乙公司在丁公司中持有的股权比例由原来的45%降至15%。乙公司因此将对丁公司的长期股权投资核算方法由权益法改为成本法,冲回自2007年至2010年原按权益法核算已计入投资收益中的属于30%的部分,共计2800万元,相应调整为2011年度的投资损失,乙公司未对此计提长期投资减值准备。
(4)乙公司于2011年12月20日向丑公司赊销一批产品,该批产品的销售收入1600万元(不含增值税额),销售成本为1200万元。乙公司按规定在2011年12月进行了销售业务的账务处理。由于产品质量问题,于2012年2月28日丑公司退货,销售退回应退回的增值税已取得有关证明。注册会计师获知后,于当日赴乙公司实施审计程序,确认了该销售退回事项,并就2012年2月28日至3月1日可能严重影响财务报表的其他事项实施必要的审计程序。
(5) 2011年度,乙公司以1600万元的售价(不含增值税额)将100000千克的a产品(增值税税率为17%)销售给控股股东M公司,已确认为2011年度的营业收入,并相应结转了a产品成本1250万元,货款尚未结算。a产品与市场同类产品的成本基本相同,但向市场销售时的单位售价为132元/千克。
资料二:李民负责审计货币资金项目。乙公司在公司总部大楼和营业部各有一出纳部门。为顺利实施库存现金监盘程序,李民在监盘日的前一天通知该公司财务负责人,要求其告知出纳做好相应准备。考虑到出纳每天上午上班后要去银行办理有关业务,监盘时间分别安排在上午十点和十一点进行。次日十时,李民来到总部大楼出纳部,先由出纳将现金全部放入保险柜,然后将全部凭证入账,结出当时现金日记账余额,然后,李民在出纳在场的情况下清点现金,并作出记录。清点后,由出纳填制“库存现金盘点表”,该表经出纳员和A共同签字后,由李民收回作为工作底稿,并将其与现金日记账核对。十一点后,李民来到营业部出纳部门实施监盘,程序同上。
资料三:助理人员对乙公司的产品销售成本进行审查时获得如下资料:全年共销售2000批产品,入账成本为5900000元,审计人员抽取其中的200批产品作为样本,其账面总价值为600000元,审查时发现在200批产品中有52批产品成本不实,样本的审定价值为582000元。

针对资料一中的五个事项,如果王豪认为均比较重要,则应就乙公司2011年度财务报表及其附注,向乙公司分别提出何种审计建议?若应当建议作出审计调整的,请列示审计调整分录(不考虑分录对所得税费用、营业税金及附加、期末结转损益类科目及对利润分配的影响,对审计调整分录能够列示明细科目的请予列示)。

单项选择题 A1/A2型题