搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
问题 单项选择题

通常可用传输速率描述通信线路的数据传输，传输速率是指( )。

A．每秒钟可以传输的中文字符个数

B．每秒钟可以传输的字符数

C．每秒钟可以传输的比特数

D．每秒钟可以传输的文件数量

答案

参考答案：C

问答题

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、 F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互协调，编制了图4-1所示的网络进度计划。


该工程施工过程中发生了以下事件。
事件1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。
事件2：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。
事件3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。
事件4：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
[问题]1.施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少
3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为180元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少
(注：计算结果保留一位小数)
查看答案
多项选择题

刑事诉讼是指（）等在当事人以及其他诉讼参与人的参加下，依照法定程序解决被追诉者刑事责任问题的诉讼活动。

A、司法鉴定机构

B、人民检察院

C、人民法院

D、公安机关
查看答案