场景(七) 甲因有急事而将一件外套落在了车站候车厅，内有甲的身份证和100元钱，后甲发现衣服丢了即返回找寻却被告知衣服被乙拿走，甲找到乙，要求乙返还衣服、身份证及100元钱，乙则以这是自己捡到的衣服，而甲现在不能提供买衣服的证明，且衣服内没有身份证为由不予返还。
根据场景(七)，回答下列问题：
侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以( )。
A．申请转让
B．请求消除危险
C．请求损害赔偿
D．请求确认权利
参考答案：C
(四)
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划见图2，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表1。
表1各项工作每月完成的投资(万元)
|
施工过程中发生如下事件。 事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时间推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。 事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。 事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。 事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月；施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。 事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。 以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。 1～7月份投资情况见表2。
表2 1～7月份投资情况(万元)
|
问 题
填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
