搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
问题 单项选择题

男性患者，58岁，急起不能讲话，四肢瘫，双侧面瘫，神志清楚。有脑动脉硬化病史4年余，有哪支动脉闭塞可能

A．大脑后动脉

B．小脑后动脉

C．基底动脉桥脑支

D．大脑中动脉

E．大脑前动脉

答案

参考答案：C

问答题

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、

F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了图5—2所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件；

(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天，

(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天；

(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元；

(4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。

发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

[问题]1．施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。

2．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少

3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为180元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少

(注：计算结果保留一位小数。)
查看答案
单项选择题

甲公司与乙公司签订大米买卖合同。因甲公司拒绝支付货款，乙公司诉至法院要求甲公司支付拖欠的货款20万元。本案一审做出判决后，甲公司不服提起上诉，在二审过程中，乙公司提出因大米存在质量问题，要求甲公司赔偿因此而造成的损失13万元，二审法院应当如何处理( )

A．应当合并审理，并做出判决
B．应当对此进行调解，调解不成，告知乙公司另行诉讼
C．应当对此进行调解，调解不成，裁定撤销原判决，发回重审
D．应当对此进行调解，调解不成，及时做出判决
查看答案