问题 单项选择题

下列关于企业破产还债程序中取回权的表述,错误的是( )。

A.取回权在整个破产还债程序中均发生效力

B.取回权是以物权为基础的请求权

C.取回权的义务人是清算组

D.取回权标的物在取回前,视为破产财产,由清算组管理和支配

答案

参考答案:A

解析:[考点] 企业破产还债程序中取回权 取回权是指权利人从清算组接管的财产中取回不属于破产企业财产的请求权。请求权具有以下特征:(1)取回权是破产清算程序中的特别请求权,只能在破产宣告以后发生效力;(2)取回权是以物权为基础的请求权;(3)取回权是对特定物的返还请求全;(4)取回权的义务人是清算组; (5)取回权标的物在取回前视为破产财产,由清算组管理和支配。《企业破产法》第30条规定,破产申请受理时属于债务人的全部财产,以及破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产,为债务人财产。第38条规定,人民法院受理破产申请后,债务人占有的不属于债务人的财产,该财产的权利人可以通过管理人取回。但是,本法另有规定的除外。所以本题BCD项是正确的。A项错误,因为破产还债请求权只能在破产宣告以后发生效力。破产清算程序开始以前,取回财产的请求权只能是一般的请求权,而不能构成取回权。

单项选择题
问答题

(二)


某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。该投资公司于2008年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2008年8月16日。工程开工后发生了如下儿项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2008年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2008年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。

问题


上述招标投标过程中,有哪些不妥之处请说明理由。