问题 单项选择题

1998年1月,多年经营“满嘴香包子”的丙饮食公司取得“满嘴香”牌商标注册证。2008年3月,乙饭店开业,未悬挂店名,但在该店门上方悬挂“正宗满嘴香包子第四代传人甲”为内容的牌匾一块,其中“满嘴香包子”为大字,其余为小字,并聘请甲为该店厨师。该店自2008年3月起经营包子。当丙饮食公司发现乙饭店及甲的行为后,即向法院提起诉讼要求保护其商标专用权。甲与乙饭店辩称,制作悬挂的牌匾是对“满嘴香”创始人及传人甲个人身份的宣传;且丙公司的商标已过有效期,并未续展,所以法院应驳回。

假设丙饮食公司拥有“满嘴香”牌商标专用权,则乙饭店行为构成侵权,因为( )。

A.未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标

B.侵害了丙饮食公司的商业秘密

C.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的

D.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的

答案

参考答案:A

单项选择题 B型题
问答题

某工程项目业主与施工单位签订了施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。

在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向工程师提交了施工总进度计划(如图2-1所示)和一份工程报告。

工程报告的主要内容如下。

1.鉴于本项目需要安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司。

2.本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚、以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。

工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过工程师向业主提出索赔申请(见表2-1)。

在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。

在工作F进行过程中,发生质量事故,工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。工程师责成施工单位返工,工作F的实际进度在第12月底时拖后1个月。

[问题]1.为了确保本项目工期目标的实现,施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象为什么

2.工程师应如何处理施工单位工程报告中的各项要求

3.施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量,经工程师审查后均属真实,但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。

4.工程师在处理质量事故时所需的资料有哪些

5.请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况,并分析进度偏差对工程总工期的影响。

6.如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求,工程师应批准工程延期多久为什么