王某将所持有的A公司债券交付宋某，作为向宋某借款的质押物。双方签订了书面质押合同，但未在债券上背书“质押”字样。借款到期后王某未还款。王某的另一债权人李某向法院申请执行上述债券。下列说法正确的是( )。

A．质押合同无效

B．质押合同自签订书面质押合同之日起生效

C．宋对该债券不享有质权

D．宋以债券已出质对抗李的执行申请，不能得到法院的支持

某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架（多层）、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。

工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如下图所示。

上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机（以下简称塔机），其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。

在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天（其他工作持续时间不变），建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。

施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。

（1）工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元。

（2）塔机闲置10天损失费：1600元/天（含运行费300元/天）×10天=16000元。

（3）设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。

说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。